本文目录一览：
- 〖壹〗 、疫情能否导致工期无责顺延
- 〖贰〗 、疫情影响下工程项目面临的种种问题,北京市都有哪些规定?
- 〖叁〗、重磅!疫情影响下工期和造价如何计算?
疫情能否导致工期无责顺延
〖壹〗 、综上所述，疫情作为不可抗力情形 ，确实能够导致工期无责顺延。但承包人需要按照合同约定和相关法律规定进行申请和确认 ，以确保其权益得到保障 。
〖贰〗 、施工期间因疫情、风雨雪极端天气等不可抗力因素影响施工工期，一般 无权进行费用索赔 ，但可依据合同约定主张工期顺延 。具体分析如下：索赔依据合同条款依据备案《施工合同》（GF—2017—0201）：通用条款明确不可抗力定义 ，包括自然灾害和社会性突发事件，专用条款补充疫情为不可抗力情形。
〖叁〗 、工期顺延因疫情导致停工的 ，一般可顺延工期：上海法院认为 ，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力 。根据法律规定，因不可抗力不能履行合同的 ，根据不可抗力的影响 ，部分或者全部免除责任 。
疫情影响下工程项目面临的种种问题,北京市都有哪些规定?
〖壹〗 、PPP项目特殊规定采购活动影响：疫情导致PPP项目招标、谈判延迟的，可顺延项目期限或调整采购计划。北京市财政局文件规定，因疫情无法按期提交投标文件的 ，可申请延期开标或采用线上方式评审 。融资活动影响：若因疫情导致金融机构放款延迟 ，项目公司可与政府方协商延长融资期限或调整还款计划，避免因资金短缺影响项目进度 。
〖贰〗 、上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题 ，主要从工期顺延 、费用分担、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的 ，一般可顺延工期：上海法院认为，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力 。
〖叁〗、此次疫情对部分行业的运行影响较大 ，如交通运输 、餐饮 、旅游、商场 、影视等行业 ，将直接影响这些行业企业尤其是小微企业的运行及降低相关从业人员的收入 。其次，消费者会增加自我保护意识 ，居家自我隔离 ，这也极大地减少了消费者短期内的购车行为。
重磅!疫情影响下工期和造价如何计算?
疫情影响下，工期顺延天数根据不同阶段按特定公式计算 ，费用计算涵盖提前竣工 、疫情防控、窝工 、降效等费用 ，增加费用应与工程进度款同期支付，应急工程结算有特殊规定。工期顺延计算复工前：顺延天数计算公式为顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日 。若计划复工日无法确定，可按2022年2月16日取定 。
工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如 ，计划复工日为2022年3月1日 ，实际复工日为2022年3月15日，则顺延天数为14天 。
人工涨价：若因疫情导致用工短缺或运输成本增加 ，承包方可提供工资发放记录 、劳务合同等证据 ，主张人工费补偿，但需扣除疫情前已预估的成本 。防疫费用承担防疫费用范围：包括现场消毒、体温检测 、隔离设施搭建 、防疫物资采购等费用。北京市住建委文件明确 ，防疫费用应列入工程造价 ，由发包方承担 。
工期延长：顺延条件：建设工程因疫情影响难以开工或复工的，承包人可请求顺延工期 。通知义务：合同有特别约定的 ，按约定期限和程序通知发包方；无特别约定的 ，依据湖北省住建厅指导意见顺延工期。
北京市2022年关于疫情防控费用及疫情影响下的造价及工期调整办法如下：疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准 。协商不成时，按每人每天20元至40元的标准计取 。停工损失费用：据实结算待岗工资 ，原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整 。管控区按20%～40%调整 。
